ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de BV POOLGROUP, met vennootschapszetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 57, ondernemingsnummer 0684.646.388 (BTW-nr. BE0684.646.388.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen de BV POOLGROUP en de klant, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten afkomstig van de klant. Indien de klant zelf ook algemene voorwaarden zou hanteren, dan zullen deze BV POOLGROUP dus niet binden, tenzij deze voorwaarden door BV POOLGROUP expliciet en op schriftelijke wijze zijn geaccepteerd.

2. De rechtsverhouding tussen partijen – algemeen

De rechtsverhouding tussen de BV POOLGROUP en de klant wordt – naast deze algemene voorwaarden – ook beheerst door de bijzondere voorwaarden die mogelijks van de algemene voorwaarden kunnen afwijken, doch afwijkingen moeten steeds schriftelijk zijn bedongen.

De klant wordt door de BV POOLGROUP steeds in kennis gesteld van de algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden hetzij door de vermelding ervan op de bestelbon, hetzij door de mededeling ervan als bijlage bij de offerte. De algemene voorwaarden van de BV POOLGROUP zijn ook steeds vrij raadpleegbaar op de websites van de BV POOLGROUP.

De klant erkent dat hij door het plaatsing van een bestelling bij BV POOLGROUP de algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden aanvaard heeft én dat deze bij voorrang gelden.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van BV POOLGROUP, zullen de bepalingen van de bijzondere voorwaarden steeds voorrang hebben.

Ingeval een bepaling van de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden nietig zou zijn, of niet toepasbaar zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

De eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden die de klant zou hanteren, binden de BV POOLGROUP niet gelet op de voorrang van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de BV POOLGROUP.

3. Omvang van de aanneming

Wanneer de klant een overeenkomst afsluit met de BV POOLGROUP, dan wordt de omvang van de aanneming bepaald door navolgende documenten:

-De algemene voorwaarden (dit document)

-De offerte met eventueel bijgevoegde technische fiches

-De eventuele bijzondere voorwaarden

-De eventuele bijkomende offerte en bestellingen m.b.t. meerwerken

-Het eventueel uitvoeringsplan

4. Vergunningen

Bij aannemingen voor de plaatsing van een zwembad dient de klant zich er vooraf van te vergewissen of en welke administratieve vergunningen (meldingen, omgevingsvergunning, vergunning grondbemaling e.d.) er vereist zijn voor de plaatsing van het zwembad voor zijn perceel en zijn specifieke plannen. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om tijdig de vereiste vergunningen van de bevoegde overheidsinstanties te bekomen m.b.t. de werf waarvoor er een aannemingsovereenkomst is afgesloten met de BV POOLGROUP. De eventuele taksen en retributies, van welke aard ook, die hieruit voortvloeien zijn volledig ten laste van de klant.

Ingeval de klant bij de aanvaarding van de offerte of bij de ondertekening van de overeenkomst een opschortende voorwaarde "tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning" heeft bedongen, dan is de klant ertoe gehouden binnen de maand na de aanvaarding van de offerte of de ondertekening van de overeenkomst om (1) een vergunningsaanvraag in te dienen bij de bevoegde overheidsinstantie én (2) de BV POOLGROUP hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen die termijn van 1 maand. Bij gebreke te voldoen aan deze modaliteiten van de opschortende voorwaarde, vervalt de voorwaarde onherroepelijk en is de overeenkomst tot stand gekomen. Ingeval de klant dan toch zou willen afzien van de overeenkomst, dan gelden de bepalingen van artikel 17 van de algemene voorwaarden.

De klant zal de BV POOLGROUP op de hoogte houden van het verloop van de bouwaanvraag en zal onverwijld de BV POOLGROUP in kennis stellen van de effectieve beslissing van bevoegde overheidsinstantie. Enkel een effectieve beslissing tot weigering van de vergunning door een bevoegde overheidsinstantie zal door de klant kunnen ingeroepen worden als het niet vervuld zijn van de opschortende voorwaarde, de voorlegging van een negatief advies van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening volstaat hiertoe niet.

Ingeval er n.a.v. de uitvoering van de aannemingswerken ook vergunningen dienen te worden bekomen voor de inname / afhuren van de openbare weg, dan is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de nodige aanvraag bij de bevoegde overheid in te dienen; de eventuele kosten en taksen zijn ten laste van de klant en zullen dus doorgerekend worden.

Ingeval de plaatsing van het zwembad dient te gebeuren met een bouwkraan en/of een ander zwaar materiaal, dan staat de klant volledig zelf in voor het bekomen van de vereiste vergunningen en draagt hij tevens de exclusieve verantwoordelijkheid voor de signalisatie van de werken op de openbare weg gedurende de volledige duur van de werken.

5. Offertes

De door BV POOLGROUP gemaakte offertes zijn geldig gedurende een termijn van 1 maand vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven.

De omvang van de offerte wordt uitdrukkelijk omschreven in de offerte. De eventueel bijgevoegde technische fiches geven een gedetailleerde beschrijving van de te leveren materialen en prestaties aangepast aan elke individuele aanvraag, zij maken deel uit van de overeenkomst.

De BV POOLGROUP zal enkel gehouden zijn door haar offertes indien de aanvaarding door de klant binnen de geldigheidsduur van de offerte de BV POOLGROUP heeft bereikt. De aanvaarding van de offerte blijkt ofwel uit de tijdige ondertekening ervan door de klant ofwel uit een ander soort schriftelijk akkoord (bijvoorbeeld per email) dat tijdig is gegeven door de klant. Wijzigingen aangebracht aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door de BV POOLGROUP schriftelijk werden aanvaard.

De offertes van de BV POOLGROUP worden opgemaakt op grond van de informatie die wordt verstrekt door de klant. Ingeval van het niet vermelden door de klant van externe factoren – die bepalend zijn voor het resultaat – kan de BV POOLGROUP hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden en leveringen niet vervat in de offerte van de BV POOLGROUP en behoren dus niet tot de contractuele opdracht of verplichtingen van de BV POOLGROUP:

− Grond-, bestratings-, betonboring-, funderings-, sloop- en opruimwerkzaamheden;− De levering van gas, water, elektriciteit en overige hulpmiddelen (bvb. verlichting e.d.) nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden;− Herstellingswerken aan de tuin, gazon, hagen, omheiningen, bestrating, rioleringen, enz.;− De levering van water voor de vulling van het zwembad;

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Ingeval het BTW-tarief wordt gewijzigd door gewijzigde BTW-wetgeving vóór de facturatie van het saldo van de aannemingsprijs, dan is de BV POOLGROUP gerechtigd om de prijs van de nog te factureren werken – conform het gewijzigd BTW-tarief – aan te passen, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW tussen partijen werd overeengekomen.

De offerte van BV POOLGROUP is in beginsel één geheel en ondeelbaar.

Behoudens andersluidende vermelding zijn eventuele veiligheidsmaatregelen die een eventuele veiligheidscoördinator zou opleggen en die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte is opgemaakt niet begrepen in de offerteprijs en zullen deze aanleiding kunnen geven tot aanpassing van de initiële prijs.

Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor BVPOOLGROUP normale werktijden.

In afwijking van art. 1793 Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Elke door de klant bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs ervan kan door BV POOLGROUP met alle rechtsmiddelen bewezen worden. . Alle mailverkeer tussen BV POOLGROUP en de klant gelden als rechtsgeldig bewijsmiddel. Het bewijs van het akkoord voor bepaalde meerwerken kan derhalve o.a. geleverd worden door mailverkeer waaruit de bevestiging of het akkoord voor de meerwerken blijkt.

6. Verzekering en aangifte van de werf

Vóór de aanvang van de uitvoering van de werken moet er door de klant steeds een adequate ABR (Alle Bouwplaats Risico's)-verzekering worden afgesloten.

De BV POOLGROUP zal – indien wettelijk vereist – instaan voor de aangifte van de werf en is tevens verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen aangaande de checkinatwork voor haar firma bij de daarvoor voorzien instantie.

Wanneer er door de klant een andere aannemer wordt aangesteld om werken op de werf uit te voeren die niet onder de aanneming van BV POOLGROUP vallen, dan is de klant gehouden om de BV POOLGROUP hiervan tijdig in kennis te stellen; de BVPOOLGROUP zal het aangiftenummer doorgeven aan de klant/bouwheer als er een andere aannemer door de klant wordt aangesteld omdat dit wettelijk verplicht is door de sociale zekerheidsinstanties. www.socialsecurity.be

7. Toestand van het bouwterrein – toegang tot de werf

De klant verbindt er zich toe om - voor de start van de aannemingswerken - zijn terrein van alle eventuele hindernissen te zuiveren zodat BV POOLGROUP zijn verbintenissen kan uitvoeren.

Bij gebreke hieraan te voldoen door de klant, is de BV POOLGROUP gerechtigd om ofwel de uitvoering van de werken op te schorten, ofwel de werken tot zuivering van de terreinen zelf te laten uitvoeren waarbij deze door de BV POOLGROUP aangerekend zullen worden als noodzakelijke bijkomende werken aan de kostprijs van de werken in regie zodat alle kosten hiervan ten laste zijn van de klant.

De BV POOLGROUP wordt niet geacht op de hoogte te zijn van erfdienstbaarheden, de toestand van de ondergrond en nadere verborgen gebreken van de grond en omgeving.

De klant is verplicht om gedurende de ganse duurtijd van de aanneming te voorzien in de aanwezigheid van gas, stromend water en de nodige elektriciteit op de werf.

De klant verbindt zich ertoe om steeds de toegang tot de werf voor de BV POOLGROUP te verzekeren. De werf moet vlot toegankelijk zijn met een doorgang tot de bouwplaats met een minimale breedte van 2,60 m. Ingeval er geen voldoende toegang is tot de bouwplaats, kan er gekozen worden om via een aangrenzende buur de bouwplaats te bereiken, doch de toestemming van de buur is dan absoluut noodzakelijk en dient te worden bekomen door de klant.

De klant is er voorts toe gehouden ervoor te zorgen dat de werf steeds bereikbaar en berijdbaar is voor kraanwagens, vrachtwagens, groot materiaal en dergelijke. Wanneer door bepaalde omstandigheden (ter bescherming van de oprit, regenputten, gazon, e.d.m. …) of in functie van een vlotte bereikbaarheid en berijdbaarheid van de werf er rijplaten dienen gehuurd en geplaatst te worden, dan zijn deze kosten ten laste van de klant en zullen deze door BV POOLGROUP aangerekend worden aan de klant conform de dagprijs.

De klant is gehouden om de BV POOLGROUP in kennis te stellen van de geldende reglementering, plaatselijke gebruiken en eventuele contractuele afspraken nopens de minimale afstanden tot de perceelsgrens voor de plaatsing van de werktuigen en het materiaal van de aannemer (zoals o.a. bouwkranen, werfketen, containers en ander moeilijk verplaatsbare apparaten). De klant is eveneens gehouden om de plaats waar de bouwmaterialen dienen gestockeerd te worden, aan te duiden en vrij te maken.

De klant is voorts volledig verantwoordelijk voor het voorzien van de nodige signalisatie voor de werken en voor gebeurlijke plaatsing van bouwkranen, containers en ander groot materiaal van de BV POOLGROUP en diens aangestelden. Ingeval de klant hieromtrent in gebreke blijft en er inbreuken door de bevoegde instanties worden vastgesteld, dan zijn de daaruit voortvloeiende boetes voor rekening van de klant; de BV POOLGROUP is gerechtigd om deze door te rekenen aan de klant.

De klant verbindt er zich toe om – op ieder verzoek daartoe van de BV POOLGROUP – voorafgaandelijk de buren daarvan in te lichten en de buren de nodige toelichting te verschaffen over de uitvoering van de werfactiviteiten van de aannemer die mogelijkshinder zouden kunnen meebrengen of veroorzaken.

Voor wat eventuele burenhinder betreft, berust de wettelijke aansprakelijkheid in hoofde van de klant en zal voornoemde gehouden zijn om daarvoor alle regelingen te treffen met zijn buren. De BV POOLGROUP draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele aanspraken op grond van burenhinder en is derhalve niet gehouden tot vrijwaring van de klant voor enige gevolgschade aan omliggende terreinen, gebouwen, terrassen en opritten van de buren.

8. Uitvoering van werken

Bouwput

Indien de grondwerken en het graven van de bouwput vervat zijn in de aanvaarde offerte / afgesloten overeenkomst, dan wordt is er voor voornoemde werken door de BV POOLGROUP uitgegaan van een normale ondergrond en bodemstructuur (zoals bijvoorbeeld zand of leem).

Ingeval er bij uitvoering van de grond- en graafwerken door BV POOLGROUP wordt vastgesteld dat de grond van de bouwplaats niet vrij is van grondwater, wateraders, puin, oude funderingen, waterputten, ondergrondse of oude grachten, gas-, elektrische en/of waterleidingen, of enige andere mogelijke obstakels die de stabiliteit van de bouwput kunnen hypothekeren, dan is de klant akkoord dat de noodzakelijke bijkomende werkzaamheden ter garantie van de stabiliteit van de bouwput door BV POOLGROUP zullen uitgevoerd worden in regie. De mogelijke meerprijs van de noodzakelijke werkzaamheden worden aangerekend aan de klant.

Plaatsing zwembad

Indien de plaatsing van het zwembad dient te gebeuren met een bouwkraan of enig ander zwaar materiaal, dan staat de klant zelf in voor de administratieve vergunningen alsook voor de signalisatie op de openbare weg.

Technische installatie

Na de oplevering van de technische installatie is de klant steeds gehouden om haar elektrische installatie te laten herkeuren volgens de wettelijke voorschriften en door een erkend organisme.

De ruimte waarin de filterinstallatie wordt opgebouwd dient door de klant te allen tijde vorstvrij te worden gehouden teneinde eventuele schade aan de installatie te voorkomen. De BV POOLGROUP adviseert aan de klant om deze ruimte te isoleren en te voorzien van een elektrische vorstbeveiliging met een ingestelde thermostaat die beneden een temperatuur van 2° C de ruimte automatisch vorstvrij houdt.

De BV POOLGROUP raadt voorts aan om de filterinstallatie dicht bij het zwembad te bouwen en kelderruimtes te vermijden om eventuele waterschade aan installaties te voorkomen.

Uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijnen vermeld op de offerte worden bij wijze van inlichting verstrekt en zijn in beginsel derhalve indicatief, tenzij anders en uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

De overschrijding van een overeengekomen uitvoeringstermijn, dan wel van het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, kan enkel aanspraak geven op enige schadevergoeding wanneer de oorzaak ervan toe te schrijven is aan een toerekenbare tekortkoming in hoofde van BV POOLGROUP én enkel na voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling vanwege de klant.

Elke wijziging in het definitieve ontwerp/plan brengt vanzelfsprekend een verlenging van de uitvoeringstermijn mee.

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

Bij slechte weersomstandigheden (regenval, het onder water lopen van het bouwterrein, sneeuw, vriestemperaturen, overdreven windsnelheden, e.d.) heeft de BV POOLGROUP het recht om de uitvoering van de werken tijdelijk stil te leggen voor een termijn die hij nuttig en noodzakelijk oordeelt in het belang van een goede uitvoering van de werken. Dergelijke periode van noodzakelijke tijdelijke onderbreking van de werken kan dus niet meegeteld worden in de berekening van de voorziene uitvoeringstermijn, minstens wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de periode gelijk aan de duur van de tijdelijke onderbreking van de werken.

Wanneer de voorziene uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant, diens aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, dan is laatstgenoemde aan BV POOLGROUP een vergoeding verschuldigd voor de hierdoor veroorzaakte kosten en het winstverlies. Ingeval van een onderbreking van de werken (te wijten aan de klant, diens aangestelde of aan een derde die in opdracht van de klant werkt) zal het toekomen aan de BV POOLGROUP om te bepalen wanneer hij de werken(rekening houdende met de planning van zijn onderneming) opnieuw kan aanvatten, zonder dat hij voor deze periode kan aangesproken worden voor enige vergoeding wegens vertraging.

Wanneer de voorziene uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de BV POOLGROUP en dit uitsluitend aan haar toerekenbaar is, dan zal de klant van zijn kant ook aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de hierdoor veroorzaakte werkelijk aantoonbare kosten voor zover er sprake is van een voorafgaandelijke ingebrekestelling en een werkelijke overschrijding van de uitvoeringstermijn.

9. Aanvaarding van de werken

Ingeval er geen formele oplevering van het werk zou plaatsvinden, dan geldt alleszins de onvoorwaardelijke ingebruikname van het zwembad als onherroepelijke aanvaarding en definitieve goedkeuring van het uitgevoerde werk.

De voorbehoudloze betaling door de klant van de eindfactuur van de uitgevoerde werken, geldt eveneens als onherroepelijke aanvaarding en definitieve goedkeuring van het uitgevoerde werk.

Ingeval er binnen de acht dagen na de volledige uitvoering van de werken door de klant geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de BV POOLGROUP wordt de aanneming ook geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

10. Klachttermijn – aansprakelijkheid voor de werken

Alle eventuele klachten m.b.t. de uitgevoerde werken dienen aan de BV POOLGROUP schriftelijk gedaan te worden en per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na volledige uitvoering van de werken.

De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de BV POOLGROUP zijn bepaald overeenkomstig de van kracht zijnde wetten (art. 1792 en art. 2270 BW).

De eventuele verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de maand na de ontdekking ervan gemeld worden aan de BV POOLGROUP. Gedurende een periode van één jaar na de oplevering/aanvaarding van de werken is de BV POOLGROUP aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 BW. In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.Elke rechtsvordering op die grond is slechts ontvankelijk indien ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de klant kennis had of moest hebben van het gebrek.

Een uitgevoerd herstellingswerk in het kader van de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid wordt niet aanzien als een vernieuwing en bijgevolg geldt de 10-jarige garantie niet bij een herstelling.

De BV POOLGROUP geeft voor de geleverde materialen alleszins geen grotere of andere waarborg dan diegene die aan hem verstrekt wordt door de leverancier en de fabrikant.

De klant geniet van volgende waarborgen verleend door de fabrikant:

− een garantie van 35 jaar van het zwembad op de waterdichtheid (incl. garantie tegen structurele osmose), op voorwaarde dat het zwembad niet gemanipuleerd wordt en m.a.w. dus geïnstalleerd blijft op de oorspronkelijke locatie;− er geldt geen garantie op de kleurechtheid van het oppervlak onder het waterpeil; er wordt evenmin garantie geboden voor enige gebreken, kleurveranderingen van het oppervlak, die het gevolg zijn van een ongeschikte chemische samenstelling van het zwembadwater of van een ongeschikt onderhoud;− fabrieksgaranties: 2 jaar op techniek, motoren, filter en pompen tenzij anders vermeld op andere contractuele documenten;− fabrieksgarantie: 2 jaar op het rolluik, techniek, motor en sturing; deze garantie geldt vanaf de dag dat het zwembad met water wordt gevuld, conform de instructies van de fabrikant en de installatienormen van BV POOLGROUP

De klant is bij het inroepen van voormelde contractuele garantieverplichtingen gehouden om de BV POOLGROUP in staat te stellen om gedurende een redelijke termijn over te gaan tot uitvoering van de nodige herstellingswerken. De klant dient POOLGROUP dus eerst de mogelijkheid te bieden om over te gaan tot herstel in natura alvorens hij enige aanspraak op schadevergoeding kan laten gelden. Bij volledig herstel in natura heeft de BV POOLGROUP integraal aan haar garantieverplichting voldaan en kan er in principe geen aanspraak worden gemaakt op bijkomende schadevergoeding.

De contractuele garanties voor de klant vervallen evenwel in de volgende gevallen:

− indien het zwembad geleegd wordt zonder toestemming van POOLGROUP;− indien het zwembad geleegd wordt met een grondwaterstand waar het waterniveau hoger is dan -50 cm ten opzichte van het bodemniveau van het zwembad;− indien herstellingen of handelingen aan de zwembadkuip zijn uitgevoerd door de klant zelf of door derden;− indien het zwembad niet werd geïnstalleerd conform de installatievoorschriften en technische beschrijvingen van POOLGROUP;− indien de klant heeft nagelaten om jaarlijks een controle-onderhoud te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma;− indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de bestemming;− indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijke materialen of hulpstoffen die door de klant zelf zijn ter beschikking gesteld;− indien de geleverde installaties – op uitdrukkelijk verzoek van de klant – niet door de BV POOLGROUP worden aangesloten;

11. Prijs

1. De prijs is in beginsel deze zoals op de offerte of in de overeenkomst vermeld staat, tenzij de BV POOLGROUP zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten tengevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, e.d.)

De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Zelfs in geval van een absoluut forfait kan elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening leiden die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

p = P x (0,40 x s + 0,40 x i + 0,20)

​S​ I

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

12. Betaling

1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 8 dagen na de verzending van de factuur door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening IBAN BE71 7370 4799 8269 (BIC: KREDBEBBXXX) ofwel door middel van een ander wettig betaalmiddel ten kantore van de BV POOLGROUP.

De facturatie van de overeengekomen aannemingsprijs door de BV POOLGROUP geschiedt in principe als volgt:

− 10 % bij de bestelling− 40 % bij de levering van het zwembad− 25 % na de plaatsing van het zwembad− 20 % na plaatsing van de filterinstallatie− 5 % bij oplevering en aanvaarding van de werken

Elk protest van de factuur dient binnen de 8 dagen schriftelijk per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt aan BV POOLGROUP. Bij gebrek aan protest binnen voormelde termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

a)​Voor de klant die een onderneming is in de zin van de bepalingen van het WER geldt:

Bij niet-tijdige betaling van de factuur is de klant-onderneming, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, betaling verschuldigd aan de BV POOLGROUP van conventionele verwijlintresten op het openstaand factuurbedrag overeenkomstig (a) de toepasselijke intrestvoet (2024 – 12,50 %) van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties.

In geval van wanbetaling is de klant-onderneming eveneens gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad. 10 % van het openstaande factuurbedrag.

De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

In ieder geval moet ingeval van betwisting de factuur schriftelijk geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum.

b)​Voor de klant die consument is geldt:

Bij niet-tijdige betaling van de factuur zal de BV POOLGROUP een eerste kosteloze betalingsherinnering versturen aan de klant.

Indien door de klant-consument niet het nodige gevolg wordt gegeven aan voormelde betalingsherinnering, dan worden de verschuldigde factuurbedragen verhoogd met:

i. een verwijlintrest overeenkomstig de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde intrestvoet – op heden (2024) een verwijlintrest van 12,50 % , berekend naar rato van het aantal dagen van betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van de betalingsherinnering;ii. een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan:

•​Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;

•​Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag ​op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;

• ​Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven ​500 euro met een maximum van 2.000 euro.

De klant-consument kan ten aanzien van de BV POOLGROUP aanspraak maken op een gelijkwaardige forfaitaire schadevergoeding indien aangetoond is dat de BV POOLGROUP haar contractuele verplichtingen niet heeft nageleefd en er een voorafgaandelijke ingebrekestelling door de klant is gedaan.

2. Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoege van recht bewezen door het uitgaand factuurboek en/of de opname in de BTW-aangifte en alle andere toegelaten bewijsmiddelen.

3. Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur behoudt BV POOLGROUP zich het recht voor om – in het kader van de niet-uitvoeringsexceptie – de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de klant de openstaande factuur heeft betaald en zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn aan de klant. Wanneer de BV POOLGROUP schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse) door deze schorsing van de werken, dan is de klant gehouden om deze schade te vergoeden.

Ingeval van aangehouden wanbetaling door de klant – niettegenstaande ingebrekestelling van de BV POOLGROUP – is laatstegnoemde gerechtigd om het saldo van de nog uit te voeren werken te annuleren en zal de klant gehouden zijn tot betaling van een vergoeding gelijk aan 30 % van de waarde van de nog uit te voeren werken.

4. Ingeval van vereffening, gerechtelijke reorganisatie, en/of faillissement van de klant heeft de BV POOLGROUP het recht om haar werkzaamheden onmiddellijk stop te zetten en de tot op dat ogenblik uitgevoerde werken te factureren.

5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en onverwerkte goederen blijven eigendom van de BV POOLGROUP tot de volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. De levering geschiedt op risico van de klant die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

2. Het is de klant tot het moment dat hij de vorderingen van de BV POOLGROUP volledig voldaan heeft, verboden de geleverde goederen aan derden te verpanden, of in eigendom over te dragen.

3. Onverminderd de overige aan hem toegekende rechten wordt de BV POOLGROUP door de klant onherroepelijk gemachtigd om indien deze zijn jegens de BV POOLGROUP aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde en onverwerkte goederen terug te nemen.

14. Risico

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Vanaf het moment van aanvoer van de materialen op de werf zijn de materialen en risico van de klant met name in geval van verlies c.q. beschadiging van deze goederen door welke oorzaak dan ook en/of in geval van schade door c.q. aan deze goederen veroorzaakt.

De klant staat vanaf de levering op de werf dus in voor de schade aan en de eventuele vervreemding van de geleverde goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant is verplicht om zich hiervoor goed te verzekeren (brand, diefstal, stormschade e.d.) en dit ook ten voordele van de BV POOLGROUP.

15. Intellectuele eigendom

Alle eventuele studies, plannen, tekeningen en ontwerpen die de BV POOLGROUP heeft opgemaakt m.b.t. de werf van de klant blijven in beginsel de eigendom van de BV POOLGROUP, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De BV POOLGROUP behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Het is de BV POOLGROUP toegelaten om foto's en beelden van realisaties te gebruiken voor commerciële doeleinden, zijnde publicatie op de website of andere mediakanalen, tenzij de klant bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst schriftelijk heeft gemeld dat dit niet is toegestaan.

16. Ontbinding van de overeenkomst.

De vorderingen van de BV POOLGROUP op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan de BV POOLGROUP ter kennis gekomen omstandigheden (bijvoorbeeld beslagmaatregelen, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, e.d. ten aanzien van de klant) hem goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

In dat geval is de BV POOLGROUP gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de BV POOLGROUP om schadevergoeding te vorderen.

17. Annulering van de bestelling - Verbreking van de overeenkomst.

Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze overeenkomstig artikel 1794 BW gehouden om de BV POOLGROUP schadeloos te stellen voor al diens uitgaven, al diens arbeid, en alles wat hij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen dan voormeld forfait.

Indien de BV POOLGROUP zelf – zonder gerechtvaardigde reden (bvb. aanhoudende toerekenbare wanprestatie van de klant) de overeenkomst annuleert, verbreekt of indien de overeenkomst door diens uitsluitend toedoen wordt verbroken, kan de klant – voor zover deze een consument is – hoogstens aanspraak maken op een gelijkwaardige forfaitaire vergoeding zoals voormeld.

18. Beperking van de aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de BV POOLGROUP kan slechts in het gedrang komen indien de klant de BV POOLGROUP onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld waarbij een redelijke termijn is gegeven om aan de eventuele tekortkoming te verhelpen, en de BV POOLGROUP ook na de gegeven termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zou blijven schieten.

2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is de BV POOLGROUP niet aansprakelijk voor of gehouden tot:

- vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden;

- schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR (zijnde het laagste bedrag van beiden)

- schade tijdens het vervoer/transport;

- door de klant en/of derden toegebrachte schade;

- schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie en/of ingevolge het niet-naleven door de klant van wettelijke of andere verplichtingen;

3. De BV POOLGROUP is ten aanzien van de klant in geen geval aansprakelijk voor het opzet of de zware fout van zelfstandige onderaannemers.

19. Overmacht – onvoorziene omstandigheden

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de BVPOOLGROUP zijn toe te rekenen. Mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van BV POOLGROUP, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van BV POOLGROUP, aanhoudende ziekte van een groot deel van het personeel van BV POOLGROUP; wegblokkades; verhinderde toegang tot de bouwplaats of parking; onvoorzienbare gebeurtenissen op de werf die een gevaarlijke situatie veroorzaken; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en ander voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan BV POOLGROUP afhankelijk is; uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of tekorten te wijten aan derden, technische storingen en alle nadelige weersomstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het normaal uitvoeren der werken verhinderen.

2. De omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen dus worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven partijen het recht om de herziening van de overeenkomst aan te vragen.

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

De offertes van BV POOLGROUP houden in beginsel rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte. Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contractuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkost) van deze voorwaarden te vragen.

In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (zoals bv. aangetekende zending, mail, werfverslagen, dagboek der werken, sms, WhatsApp, …) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen.

Wanneer daarenboven voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

20. Geschilbeslechting en toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen BV POOLGROUP en de klant is alleen het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst kunnen enkel worden beslecht voor de rechtbanken van de afdeling Gent (rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank) of het vredegerecht van de plaats waar de bedrijfszetel of maatschappelijke zetel van de BV POOLGROUP gevestigd is.

21. Verwerking persoonsgegevens

De BV POOLGROUP verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van de overeenkomst. Via het e-mailadres info@foudeau.be kan de klant altijd vragen welke van diens gegevens verwerkt worden en ze laten verbeteren of laten wissen. Indien de klant het niet eens is met de wijze van verwerking, kan hij zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, contact@apd-gba.be .